Silikonien/ tiivisteiden vaihtaminen 263 asuntoon Ilmajoella

Kuvaus

Pyydämme tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti.


1. TILAAJAN TIEDOT

Tilaaja Ilmajoen Vuokratalot Oy (0830972-3)
Ilkantie 18
60800 ILMAJOKI


Tilaajan yhteyshenkilö:
Noora Kangastupa, toimitusjohtaja/isännöitsijä


Kohde Ilmajoen Vuokratalot Oy:n kiinteistöt:

Aapiskuja 1, 61330 Koskenkorva
Isovuorentie 2, 60720 Tuomikylä
Juomukkatie 2-4, 60720 Tuomikylä
Kanervalantie 4, 60800 Ilmajoki
Kanervalantie 6, 60800 Ilmajoki
Keskustori 4, 60800 Ilmajoki
Keteläntie 20, 60800 Ilmajoki
Keteläntie 29, 60800 Ilmajoki
Kriffelikuja 2, 61330 Koskenkorva
Lauroselankuja 10, 60800 Ilmajoki
Lauroselankuja 12, 60800 Ilmajoki
Nikkolantie 5, 60800 Ilmajoki
Palaneentie 2, 60720 Tuomikylä
Ratsumiehentie 3, 60800 Ilmajoki
Ratsumiehentie 5, 60800 Ilmajoki
Savitie 3, 60800 Ilmajoki
Sompatie 1, 60720 Tuomikylä
Tuoresluomantie 1, 60800 Ilmajoki
Valtaojantie 1, 60800 Ilmajoki
Valtaojantie 2, 60800 Ilmajoki
Valtaojantie 3, 60800 Ilmajoki

Asuntoja yhteensä 263 kpl





 



2. TARJOUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ

Tarjouksessa käytetään Ilmajoen Vuokratalot Oy:stä nimitystä tilaaja ja tarjouksen jättävästä
yrityksestä nimikettä urakoitsija.

Tarjouksessa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 1998. Lisäksi tilaajan ja
urakoitsijan osalta pitää huomioida tilaajavastuulaki sekä hankintalaki.

Urakoitsijan pitää todistettavasti osoittaa työntekijöiden ja työtarvikkeiden määrän avulla, että
pystyy hoitamaan tarjouspyynnön mukaisen urakan ongelmitta. Tilaaja arvioi todisteiden
riittävyyden ja pyytää tarvittaessa lisäselvitystä.

Urakoitsijan pitää toimittaa tarjouksen yhteydessä seuraavat asiakirjat: todistus verojen
maksamisesta, TyEL- ja YEL-vakuutuksen maksutodistus, vahvistus lakisääteisen
tapaturmavakuutuksen voimassaolosta, todistus vastuuvakuutusten voimassaolosta ja
kaupparekisteriote.

Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous, jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen.

Urakoitsijan velvollisuutena on tutustua kohteisiin ja sen olosuhteisiin ennen tarjouksen jättämistä.


3. TARJOUS

Tarjous tulee toimittaa 3.8.2017 klo 13.00 mennessä. Kysy lisätiedot postitukseen tai sähköiseen tarjoamiseen.

Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsiteltäväksi, palautetaan avaamattomina.


4. TARJOUKSEN SISÄLTÖ

Tarjouksen tulee sisältää kohteiden vanhojen silikonien poiston ja uusien asennuksen.
Asunnot ovat eri kokoisia: yksiöistä isoihin perheasuntoihin. Tiivisteet uusitaan wc- ja pesutiloihin ja
keittiöihin.

Ilmoitettu tarjoushinta sisältää kaikki urakkaan sisältyvät toimenpiteet (km-korvaukset, materiaalit,
työ, alku- ja loppusiivous, jätteiden kuljetus ym.). Hintojen vertailukelpoisuuden vuoksi tarjoushinta
tulee esittää kokonaishintana.

Urakoitsija ilmoittaa tilaajalle jos vanhojen tiivisteiden poiston yhteydessä havaitaan merkittäviä
rakenteellisia puutteita, jotka vaativat välitöntä korjausta.

Tarjous sisältää myös mahdollisesti asukkaiden henkilökohtaisen tavaran siirron, jos asukas ei tätä
itse ole tehnyt.

Urakoitsija hoitaa työt alihankintana tai omana työnään.

Urakoitsijan pitää ilmoittaa henkilöt, jotka hoitavat kohteiden urakan toteutuksen, heidän
kokemuksensa ja mahdolliset referenssikohteet.

Tarjouksessa tulee ilmetä arvio työn kestosta ja arvio aloittamisajankohdasta.

Tarjoukseen pitää selkeästi mainita, jos sisältö poikkeaa tarjouspyynnöstä.

Urakoitsija vastaa urakan työnjohdosta ja työturvallisuudesta.

Urakoitsija ratkaisee kohteen nykyisen silikonin perusteella uuden korvaavan silikonin värisävyn.

Urakoitsija vastaa siitä, että urakkahintaan on huomioitu kaikki uusittavat pinnat. Suoritemäärä on
urakoitsijan laskettava (arvioitava) itse.

Urakoitsijan pitää ilmoittaa tarjouksessa takuuta koskevat ehdot.


5. TYÖN AJANKOHTA

Urakka suoritetaan elokuun 2017 - helmikuun 2018 välisenä aikana. Urakoitsija tekee tilaajalle
urakka-aikataulun kaksi viikkoa ennen töiden aloittamista kohteittain eriteltynä.

Urakoitsijan pitää ilmoittaa tilaajalle vähintään neljä viikkoa ennen työn aloitusta, jos kohteilla pitää
asukkaiden tai tilaajan toimesta tehdä alustavia toimenpiteitä ennen aloitusta.
Urakka-aikataulun pitkittyessä ylivoimaisen esteen takia (YSE 20 §), urakoitsijan pitää ilmoittaa
välittömästi tilaajalle, kun aikataulua ei enää ole mahdollista toteuttaa. Tilaajan kanssa sovitaan
töiden siirtymisestä loppuvuodelle 2018.


6. SOPIMUKSEN KESTO

Sopimus on voimassa kohdan 5 mukaisesti.

Jos urakkaa ei saada suoritettua loppuun vuonna 2018, tilaajalla on velvollisuus viivästyssakkoon
YSE:n mukaisesti (18 §). Viivästyssakko ei koske ylivoimaista estettä (YSE 20 §).


7. LUOTTAMUKSELLISUUS

Urakoitsija on velvollinen pitämään omana tietonaan tilaajalta saamansa tiedot. Jos ei ole
varmuutta siitä, onko asia luottamuksellinen, urakoitsija on velvollinen varmistamaan asian ennen
tietojen eteenpäin luovuttamista.




8. TARJOUSHINTA

Tarjous annetaan kokonaishintana, joka sisältää kaikki yritykselle syntyvät kustannukset kaikkien
kohteiden työn tekemisestä.

Tarjouksessa pitää erikseen mainita tarjouspyynnöstä poikkeavat kohdat.

Erillisveloitukseen oikeuttavista tehtävistä on erikseen tehtävä yksikköhintaluettelo.

Hinnoissa on ilmoitettava ALV 24 %.


9. TARJOUKSEN VALINTA

Tilaaja tekee valinnan tarjouksen jättäjien kesken mahdollisimman pian tarjouksen jätön jälkeen.
Valinnasta ilmoitetaan kaikille tarjoajille. Tarjousten avaus on suljettu tapahtuma, joka suoritetaan
tilaajan toimesta, eikä tarjousasiakirjoja julkaista.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin hinta.

Tilaaja voi halutessaan hylätä kaikki tarjoukset. Hylkäämisestä ilmoitetaan tarjouksen antajalle.

Valitun urakoitsijan ja tilaajan välille syntyy sitova sopimus urakan kohteesta molempien
osapuolten allekirjoitettua sopimuksen.
 


10. LISÄTIEDOT

Kysymykset tulee esittää sähköpostitse 1.8.2017 mennessä. Kaikille tarjousta laskeville ilmoitetaan annetut lisätiedot
sähköpostitse viimeistään 2.8.2017.

11. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Ilmajoella 18.7.2017

____________________________________
Noora Kangastupa
toimitusjohtaja/isännöitsijä
Ilmajoen Vuokratalot Oy

12. LIITTEET

Toimitetaan pyydettäessä:
Pohjapiirustukset